Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в




Скачать 88.63 Kb.
НазваниеГосударственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в
Дата публикации13.08.2013
Размер88.63 Kb.
ТипДокументы
www.lit-yaz.ru > Право > Документы
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №
г. Москва «___» _________ 2012г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА» (ГУП МЦВДНТ «МОСКВА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Белянкина А.В., действующего на основании Устава и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ___________ 2012г. № __________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнить электроизмерительные работы на объекте Заказчика согласно Технического задания (Приложение №1).

1.2. Сроки и порядок выполнения работ по настоящему Договору определяются в соответствии с Техническим заданием и согласованным Сторонами Планом-графиком выполнения работ, который после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Настоящим Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что у него имеются все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае несоответствия действительности настоящего пункта Подрядчик принимает на себя все связанные с этим неблагоприятные последствия, в том числе обязуется возместить Заказчику все убытки, которые у него могут возникнуть в связи с недействительностью настоящего пункта, в том числе, но не ограничиваясь, Подрядчик обязуется компенсировать все штрафные санкции, предъявленные Заказчику компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, общественными организациями.
^ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    1. Цена настоящего Договора является твердой и не подлежит изменению, включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе получение всех необходимых согласований, заключений и экспертиз, налоги и сборы, а также иные обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

    2. Цена настоящего Договора на основании Сметы (Приложение № 2 и неотъемлемая часть настоящего Договора) определена Сторонами в размере _________________________ рублей ______ коп., в том числе НДС 18% в размере ________________________ рублей ___ коп.

    3. В случае изменения Российского законодательства Заказчик и Подрядчик произведут перерасчет взаимных платежей в соответствии со счетами или другими документами, которые подтверждают фактически произведенные платежи за поставленное оборудование и выполненные работы по Договору после официальных изменений в законодательстве.

    4. Оплата работ Подрядчика по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

      1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик осуществляет авансовый платеж на расчетный счет Подрядчика в размере 20 (Двадцать) процентов от цены настоящего Договора, предусмотренной п. 2.2. настоящего Договора.

      2. Окончательные расчеты между Сторонами производятся в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

    5. Если в ходе проведения работ по настоящему Договору Сторонами будет определена необходимость проведения дополнительных работ, Стороны обязуются согласовать в дополнительном соглашении к настоящему Договору их объем, стоимость и сроки выполнения.




  1. ^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. При выполнении электроизмерительных работ работники Подрядчика обязаны иметь при себе действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой Ростехнадзора о группе по электробезопасности не ниже III и допуске к специальным работам.

3.1.2. Выполнить своими силами работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора.

3.1.3. По завершении работ Подрядчик передает представителю Заказчика протоколы испытания электроустановок, расположенных на объекте Заказчика, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), (технический отчет).

^ 3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять допуск сотрудников Подрядчика на объект для проведения работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с Планом-графиком выполнения работ.

3.2.2. Принять и оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

    2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Планом-графиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей цены настоящего Договора, за каждый день просрочки.

  2. ФОРС-МАЖОР

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.




  1. ^ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    1. В случае, если между Сторонами возникли разногласия и споры по настоящему Договору или в связи с ним, они решаются путем переговоров Сторон.

    2. В случае недостижения согласия между Сторонами в результате переговоров, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.




  1. ^ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и г.Москвы.

    2. В случае изменения адреса (места нахождения или фактического адреса) или банковских реквизитов Стороны в 10-ти дневный срок уведомляют друг друга об этом в письменной форме.

    3. Срок действия настоящего Договора определен Сторонами с даты его подписания до выполнения всех обязанностей.

    4. Настоящий Договор подписан в 2-х идентичных подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


^ 7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

Государственное унитарное

предприятие Москвы

Московский центр внедрения

достижений науки и техники

«Москвы»

129223, г. Москва, пр. Мира,

дом. 119, стр. 70

ОГРН 1027739478800

ИНН 77170177875 КПП 771701001

р/с 40602810638090000013

в ОАО «Сбербанк России» (г.Москва)

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225
Подписи Сторон:
От имени Заказчика От имени Подрядчика

Генеральный директор ______________________________
______________________ А.В. Белянкин __________________ ______________

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору № _____________

от «__» __________ 2012г.
Техническое задание

на выполнение работ по замерам сопротивления изоляции электрооборудования и электросети


  1. ^ Наименование выполняемых работ:

Выполнение замеров сопротивления изоляции электросети в рамках соблюдения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 6 от 13 января 2003г.


  1. Место выполнения работ:

г.Москва, проспект Мира, дом.119, стр.75.


  1. Объем выполняемых работ:

  1. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 6264 точки.

  2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам – 6 326точки.

  3. Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» - 3 632точки.

  4. Проверка электрических характеристик однополюсных автоматов защиты - 1984 точек.

  5. Проверка электрических характеристик трехполюсных дифавтоматов- 1146 точек.

  6. Проверка электрических характеристик трехполюсных автоматов защиты - 1755 точек.




  1. Сроки (начальный и конечный) выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания сторонами Договора; завершение выполнения работ – 60 дней с даты подписания Договора.


  1. Цель работ:

Поддержание в технически исправном состоянии электроустановок и электрооборудования павильона №75, находящегося по адресу: г.Москва, пр-т Мира, дом. 119, стр.75.


  1. Описание выполняемых работ:

  • Визуальный осмотр электроустановки.

  • Проверка наличия цепи между всеми заземленными установками и их элементами.

  • Проверка сопротивления изоляции всех проводов, кабелей и обмоток электрических машин.

  • Проверка согласования параметров цепи «фаза–ноль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников по всем линиям электроустановки.

  • Проверка всех автоматических выключателей электроустановки напряжением до 1000 В.

  • Проверка и испытание всех выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).

  • Составление однолинейных схем ВРУ и всех силовых и осветительных электрощитов здания.

  • Оформление протоколов по итогам проведения работ согласно ПТЭЭП.




  1. Условия выполнения работ:

Работы выполняются в действующем предприятии. Для начала производства работ Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) дней с даты подписания Договора разработать график проведения работ в павильоне №75, и согласовать его с Заказчиком.

Подрядчик также должен предоставить сопроводительное письмо с указанием цели командировки, а также Ф.И.О. работников, которым предоставлено право выдачи наряд-допуска, которые назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады и подтвердить группы по электробезопасности этих работников (глава 12 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00).


  1. Общие требования к выполнению работ:

Для выполнения работ по лоту Подрядчик обязан иметь Свидетельство Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о регистрации электролаборатории, имеющее срок действия на период выполнения работ, предусмотренный настоящим Техническим заданием.

Работы должны выполняться в соответствии с согласованным сторонами планом-графиком производства работ.


  1. ^ Обязанности Подрядчика при выполнении работ:

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать сроки производства работ, предусмотренные Договором и настоящим Техническим заданием.

Нахождение на территории Заказчика работников Подрядчика вне сроков производства работ не допускается.

При выполнении работ работники Подрядчика обязаны иметь при себе действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности.

Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объекте необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик.

Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых для реализации контракта материалов и оборудования.

Работы производятся только в отведенной зоне работ.


  1. ^ Требования к качеству выполняемых работ:

Качество работ должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ПТЭЭП, ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», СП 31-110-2003, действующих СНиП, МГСН и санитарных норм.


  1. ^ Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

При выполнении работ необходимо соблюдать требования Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001), противопожарных требований.


  1. ^ Порядок сдачи и приемки результатов работ:

По окончании выполнения работ Подрядчик передает представителю Заказчика на объекте протокол испытания электроустановки. Приёмка выполненных работ проводится Заказчиком, путем рассмотрения результатов работ с последующим подписанием акта выполненных работ и акта приёма-сдачи выполненных работ либо выдачи Подрядчику мотивированного отказа в приёмке.


  1. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 12 месяцев.




  1. Правовое регулирование выполнения работ:

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и заключенным между сторонами Договором.
Подписи Сторон:
От имени Заказчика От имени Подрядчика

Генеральный директор ______________________________
______________________ А.В. Белянкин __________________ ______________

М.П. М.П.



Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconГосударственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр...
Гуп мцвднт «москва», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Эл-Прайм», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,...

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconКонкурс проводит: Государственное автономное учреждение города Москвы...
Вии с требованиями Федерального закона от 18. 07. 2011 №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»...

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconКонкурс проводит: Государственное автономное учреждение города Москвы...
Вии с требованиями Федерального закона от 18. 07. 2011 №223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»...

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconПоставщик гарантирует, что товар свободен от любых прав и притязаний...
...

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconА. А. Звягинцева «15» апреля 2013 г. №78
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (далее – фгуп «грчц»)

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconУнитарное Частное Предприятие Туристическое Агентство
По праву Тулу можно считать бесценным памятником истории земли русской. Москва один из крупнейших городов Европы, одна из красивейших...

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconОбразовательная Программа гбоу сош №492 На 2012 2015 годы. Москва 2012 г
Департамент образования города москвы южноу окружное управление образования государственное бюджетное образовательное учреждение...

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconДепартамент образовния города москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение города москвы центр образования №654имени а. Д. Фридмана

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconДепартамент образовния города москвы
Государственное бюджетное образовательное учреждение города москвы центр образования № имени а. Д. Фридмана

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «москва» (гуп мцвднт «москва»), именуемое в iconЮжное окружное управление образования Департамента образования г....
Россия 115409 Москва, Пролетарский проспект, д. 7, корп. 3 Тел. (095) 324-7851 e-mail: sch1579@sinergi ru



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница